Договор поставки подарков к новому году

Договор на поставку новогодних сладких подарков

Договор поставки подарков к новому году

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 15.4.

Товар становится собственностью Покупателя с момента передачи товара Покупателю (уполномоченному им лицу, перевозчику и т.д.).
Способ доставки продукции (доставка Поставщика) согласовывается сторонами в Приложении №1 при согласовании поступившего от Покупателя заказа. 2.4.

Товар становится собственностью Покупателя с момента передачи товара Покупателю (уполномоченному им лицу, перевозчику и т.д.). 2.5. Обязанности Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной. 2.

6. Поставщик оставляет за собой право на изменение состава подарка на аналогичный состав. 3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 3.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать сертификату качества Госстандарт России и другой действующей нормативно-технической документации.

3.2.

Договор купли-продажи новогодних подарков

Поэтому к нам всегда поступают самые свежие сладости по выгодным ценам. Также мы имеем собственную дизайн-студию и создаем упаковки сами. Важно, что мы работаем в собственной дизайн-студии на современном оборудовании, поэтому создание упаковки превращается в настоящий творческий процесс.

Передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, т. е.

Если договор поставки заключается путем составления одного документа он, как правило, должен содержать следующие реквизиты: точное и полное имя (наименование), а также сведения о юридическом адресе сторон; дату заключения; место заключения; надлежащие собственноручные подписи сторон или лиц, уполномоченных на то, чтобы подписать договор поставки от их имени. При этом договор поставки считается заключенным и тогда, когда между сторонами согласованы лишь наименование товара, его количество и цена либо установлен порядок их определения.

Договор купли продажи новогодних подарков образец

В случае, если Покупатель не исполнит обязанность по оплате переданного товара в установленный договором срок, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара Покупателем. 5. Заключительные положения 5.1.

Обязанность Продавца передать товар Покупателю считается исполненной в момент сторон Продавец Покупатель [вписать нужное] [вписать нужное] [должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы, фамилия] фамилия] М. П. М.
Бланк документа «Договор купли-продажи новогодних подарков» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации».

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать сертификату качества Госстандарт России и другой действующей нормативно-технической документации. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е.

непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 15.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления.

В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления». 11. Форс-мажорные обстоятельства 11.1.

С этим документом часто просматривают:

Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется надлежащим образом принимать и оплачивать новогодние подарки Поставщика (в дальнейшем – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным в Приложении №1, на каждую конкретную поставку, что подтверждается товарно-транспортными документами.

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Кроме вышеуказанного способа, финансирование новогодних подарков может осуществляться за счет собственных средств предприятий, перечисленных неприбыльным организациям, за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности и за счет средств профсоюзных организаций.

Наименование, количество и ассортимент товара определяются в спецификации, которая является приложением к настоящему договору.

Оплатить товар по цене и в срок, предусмотренные настоящим договором. 2.2.3.

Известить Продавца о нарушении условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, таре и (или) об упаковке товара в срок не позднее 3-х дней с момента поставки товара. 3.

Цена договора и порядок расчетов 3.1. Цена договора определяется в зависимости от веса (количества) и ассортимента товара, указанного в спецификации.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 15.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение.
Цена Договора включает в себя общую стоимость Товара, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, а также упаковку, доставку, погрузку и разгрузку Товара. 2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение банковских дней от даты поставки Товара (партии товара), на основании подписанной Сторонами Акта сдачи-приемки товара, товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, счета-фактуры и счета, выставленного Поставщиком. Аванс не предусмотрен.

Договор поставки новогодних подарков

Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов, в течение 15 рабочих дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

В других случаях, правда, при условии заключения с сотрудниками письменного договора дарения, подарки не будут считаться «зарплатными».

Обращаем ваше внимание, что в случае незаключения письменных договоров дарения с сотрудниками контролирующие органы, как правило, настаивают на «зарплатном» характере данных выплат, ссылаясь на п. 2.3.

2 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной Приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 г.

Способ доставки продукции (доставка Поставщика) согласовывается сторонами в Приложении №1 при согласовании поступившего от Покупателя заказа.

Как применять ИНКОТЕРМС при заключении внешнеторгового котракта

В то же время фиксация оснований и условий дарения во внутренних документах может принести пользу работодателю. Во-первых, это позволит избежать вопросов со стороны налоговых органов. Во-вторых, избавит от возможных ошибок при оформлении выдачи подарков. В-третьих, будет способствовать повышению лояльности сотрудников.

Для закрепления условий и порядка выдачи подарков не обязательно разрабатывать отдельный локальный акт.


В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 15.6.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. Именно доходы от внебюджетной деятельности являются основным источником финансирования расходов на приобретение новогодних подарков детям сотрудников.

Как отразить в локальных актах подарки для сотрудников

Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. Получить полный текст 15.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Передать Покупателю товар, предусмотренный настоящим договором, надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами.
К нему необходимо приложить копию Решения о занесении этого учреждения в Реестр неприбыльных организаций (учреждений) или копии справки ф. №4-ОПП, в которой указывается статус неприбыльного учреждения.

После этого оформить приказ руководителя предприятия о перечислении определенной суммы целевых средств неприбыльной организации. В соответствии со ст.

3 Закона №2117, стоимость праздничных подарков и билетов на новогодне-рождественские мероприятия, полученных детьми от неприбыльных учреждений и организаций, не включается в совокупный налогооблагаемый доход физических лиц — родителей таких детей.

3. Цена договора и порядок расчетов

Обязанности Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

По настоящему договору Продавец обязуется поставить Покупателю новогодние подарки, составленные из [вписать нужное — кондитерских изделий, игрушек, иных продовольственных товаров], а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него установленную цену.

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.Для отражения в бухгалтерском и налоговом учете любой хозяйственной операции необходимо оформить первичные документы. Покупка и вручение подарков сотрудникам не исключение.

Источник: http://panzerkrieg.ru/arbitrazhnye-dela/10564-dogovor-na-postavku-novogodnikh-sladkikh-podarkov.html

Договор на поставку подарков на новый год

Договор поставки подарков к новому году

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на поставку подарков на новый год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Мы предлагаем разные варианты упаковки (бумага, картон, текстиль, фанера, жесть, пластик, комбинированный вариант). Упаковка может иметь самую разную форму: шкатулки, мягкой игрушки, сказочного персонажа.), также мы можем индивидуализировать новогодний сладкий подарок.

При обнаружении производственных дефектов товара при его приемке, Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение пяти рабочих дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня указанных дефектов.

Наименование, количество и ассортимент товара определяются в спецификации, которая является приложением к настоящему договору.

Договор на поставку детских новогодних подарков

Качество – наш главный принцип, но не забываем мы и о цене. Новогодние сладкие подарки детям на 2019 год у нас можно купить.

Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется надлежащим образом принимать и оплачивать новогодние подарки Поставщика (в дальнейшем – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным в Приложении №1, на каждую конкретную поставку, что подтверждается товарно-транспортными документами.

Заказчик оплачивает всю сумму по договору по безналичному расчету в течение пяти банковских дней с момента выставления Поставщиком счета за поставленный товар.
Заказчик вправе задержать оплату до получения -Бизнессервис» подписанного акта сверки от Поставщика. 10. Ответственность Сторон 10.1.

В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки. 10.2.

В случае нарушения сроков оплаты Товара предусмотренной в настоящем Договоре, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более 5 % от неоплаченной в срок суммы.

Предметом настоящего договора является поставка искусственной новогодней ели (далее — товар) по адресу: г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15.

Наименование контрагента ЗАО «РН-Снабжение» (ИНН и вид деятельности) Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) 1 2 3 4 5 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. » » 2013 г.

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» ОАО «ДГК» Уведомляет о проведении открытого запроса предложений на закупку детских новогодних подарков (набор сладостей) для нужд структурных подразделений филиала «Хабаровская теплосетевая компания» в 2011г. Товар становится собственностью Покупателя с момента передачи товара Покупателю (уполномоченному им лицу, перевозчику и т.д.).

Гадание о цене нефти – давно любимое занятие аналитиков, но на самом деле оно сродни лотерее, тем не менее, некоторые события на рынке указывают, что в ближайшее время нефть действительно может ждать рост, а некоторые и вовсе а некоторые и вовсе ждут возвращения золотых лет.
Передать Покупателю товар, предусмотренный настоящим договором, надлежащего качества, в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами.

Передача новогодних подаркой не обязательно оформлять договором дарения. Это оформляется совершенно по другому, можно распоряжением по предприятия. Приказом, либо внутренним положением о поощрении к новогодним праздникам.

Бухгалтер это должен знать! ГК РФ Статья 574. Форма договора дарения 2.

Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда: дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей; НК РФ Статья 217.

Договор поставки подарков к новому году

Передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.Если же договор дарения не составить, возможны споры с контролирующими органами.

Правда, суды обычно принимают сторону организации. Отметим, что передача новогодних подарков детям не является благотворительной деятельностью, поэтому освобождение. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно.

Получится освободить от взносов все предстоящие новогодние подарки сотрудникам или их детям, если исключить из трудовых и коллективных договоров условие о выдаче таких презентов.

Обязанности Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

Отдельная благодарность за финансовую поддержку – «Промсвязьбанк», «ОТП банк», «ВТБ-24», «Глобэксбанк», банку «Союз»; за логистические услуги ООО «Форсаж». Для российского рынка 20 лет – это объективный показатель успеха и стабильности. С 1996 года Компания прошла путь от небольшой фирмы до одного из крупнейших дистрибуторов, занимающего лидирующие позиции в Поволжье.

Приемка товара производится по адресу г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15 и оформляется двусторонним актом либо распиской на товарно-транспортной накладной.

Способ доставки продукции (доставка Поставщика) согласовывается сторонами в Приложении №1 при согласовании поступившего от Покупателя заказа.

Условия платежа 9.1. Стоимость одного подарка без НДС составляет 750 (семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС составляет 18 % — 135 (сто тридцать пять) рублей 00 копеек. Стоимость одного подарка с учетом НДС 885 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Общая сумма настоящего договора составляет – 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе, НДС составляет 18 % – 108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек. 9.2.

На этой неделе опционы на нефтяные фьючерсы марки Brent с датой поставки декабрь 2019 года по $100 за баррель стали самыми востребованными на Лондонской бирже ICE.

Источник: http://bambanula.ru/strakhovoe-pravo/6581-dogovor-na-postavku-podarkov-na-novyy-god.html

Образец договора поставки новогодних подарков, заключаемый между юридическими лицами

Договор поставки подарков к новому году
новогодних подарков

г.

«» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется надлежащим образом принимать и оплачивать новогодние подарки Поставщика (в дальнейшем – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным в Приложении №1, на каждую конкретную поставку, что подтверждается товарно-транспортными документами.

1.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставки Товара осуществляются на основании заявок Покупателя при условии предоплаты.

2.2. Объем и сроки, доставка товара согласовываются Сторонами в соответствии с п.1.1 договора.

2.3. Способ доставки продукции (доставка Поставщика) согласовывается сторонами в Приложении №1 при согласовании поступившего от Покупателя заказа.

2.4. Товар становится собственностью Покупателя с момента передачи товара Покупателю (уполномоченному им лицу, перевозчику и т.д.).

2.5. Обязанности Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.

2.6. Поставщик оставляет за собой право на изменение состава подарка на аналогичный состав.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать сертификату качества Госстандарт России и другой действующей нормативно-технической документации.

3.2. В связи с имеющимися отклонениями веса штучной продукции, фактический вес подарка может иметь допуск %.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара определяется Приложением №1 к договору поставки.

4.2.

Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся безналичном порядке, в течении дней с момента выставления счета на оплату за каждую поставленную партию:

  • безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем исполнения обязательств Покупателем по оплате Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
  • расчет наличными денежными средствами путем внесения денежной суммы в кассу Поставщика.

4.3. В случае отказа от сделки, возврат денежных средств производится на основании письменного заявления покупателя в течении дней со дня получения заявления поставщиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность, в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по договору, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Сторона, допустившая задержку выполнения своих обязательств по настоящему договору, обязана заплатить другой Стороне пеню в размере % от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

5.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения настоящих обязательств по настоящему Договору, если другая Сторона не согласится на иное.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эпидемий, пожара, стихийных бедствий, военных операций любого рода.

Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и при условии, что обе Стороны не могли их предвидеть.

В этом случае сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору должны быть продлены на период действия этих обстоятельств.

6.2. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга о начале действий форс-мажорных обстоятельств не позднее пяти дней с момента их наступления.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «»2019 г.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. К письменной форме в рамках данного договора приравнивается обмен документами посредством факсимильной связи, согласно ст.434 ГК РФ.

8.3. Все спорные ситуации, возникающие между Сторонами, решаются на основе взаимного доверия и сотрудничества. В случае невозможности разрешения данных ситуаций путем переговоров, дело может быть передано на рассмотрение в Арбитражный суд г. .

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________

Покупатель _________________

7 пользователей добавили
этот документ в избранное

Обратите внимание, что договор поставки составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Источник: https://dbsd.ru/contracts/supply-contract/1390.html

Право граждан
Добавить комментарий